Delays in the implementation of public works: case study in a federal institution of higher education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14488/1676-1901.v18i4.2941

Keywords:

Public Works. Execution of Services. Time Additives.

Abstract

The theory of the "new" public administration brings in its core the efficiency of the processes, however, the practical application of this principle has been questioned by society, especially against the amount of the figures spent for the conclusion of public works. The lack of planning, changes in projects, diversions of resources and rework has been cited as some variables that contribute to this situation. In this sense, this work aims to analyze the works contracts of a Federal University, from the period of 2010 to 2014, in order to identify the average time delays in the works and the written justification of the additives of term for the execution of the agreed services Between the builders and the public administration. In methodological terms, the research is classified as means as documentary and as for the purposes as descriptive. Among the results, the study reveals that 80.35% of the works have an additive term, disregarding the rescinded contracts, the percentage is 75.55%, in these cases, the delay is 48.94% in relation to the average time planned. In the justifications for delays, the change in projects appears with 33.34%, which indicates a lack of planning in the internal phase of the bidding process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iliane Colpo, Universidade Federal de Santa Maria

Mestra Engenharia de Produção -UFSM

Bacharel Ciências Contábeis - UNIDERP

Professor Graduação Ciências Contábeis - FADISMA

Andreas Dittmar Weise, Universidade Federal de Santa Maria

Professor no Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas
Chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas - DPSProfessor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEPLíder do Grupo de Pesquisa de Otimização em Produto, Processo e Serviços - GPOPPS

Flaviani Souto Bolzan Medeiros, Universidade Federal de Santa Maria

Doutoranda em Administração (UFSM)
Mestre em Engenharia de Produção (UFSM)
Graduada em Administração e Especialista em Finanças (UNIFRA)

Mauri Leodir Lobler, Universidade Federal de Santa Maria

Professor Associado II da Universidade Federal de Santa Maria

References

ALNUAIMI, A. S.; TAHA, R. A.; MOHSIN, M. Al; HARTHI, Ali Al - S. Causes, effects, benefits, and remedies of change orders on public construction projects in Oman. Journal of Construction Engineering and Management, v. 136, n. 5, p. 615-618, May 2010. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000154

ANTUNES, P. A. L. D. Desvios de prazos e de custos na execução de empreitadas de obras públicas. 2012. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento

de Engenharia Civil – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2012.

ASSAF, S. A.; AL-HEJJI, S. Causes of delay in large construction projects. International Journal of Project Management, v. 24, n. 4, p. 349-357, May 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.11.010

BARCAUI, A. B.; BORBA, DA SILVA, I. M.; NEVES, R. B. Gerenciamento do tempo em projetos. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

BARRETO, S. L.; SOUTO, M. J. V. Licitação: conceito, princípios, direito comparado e regulação. Rio de Janeiro: FGV, 2008.

BITTENCOURT, M. F. N.; FERREIRA, P. A. As obras na implementação de políticas públicas: o caso do REUNI. In: ENCONTRO DA ANPAD, 38., Rio de Janeiro, 2014. Anais… Rio de Janeiro: EnANPAD, 2014.

BORGES, C. L. C. Procedimentos para elaboração do projeto básico para obras públicas. Revista Engenharia, São Paulo, v. 588, n. 1, p. 90-95, 2008.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição/constituição.htm

BRASIL. Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm

BRASIL. Lei n. 12.349, de 15 de dezembro de 2010. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm

BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

BRETAS, E. S. O processo de projetos de edificações em instituições públicas: proposta de um modelo simplificado de coordenação. 2010. 151 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Programa de Pós-Graduação em Construção Civil – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

CÂMARA, M. R. G.; BERGAMASCO, F. L. Competitividade e inovação nas empresas de construção civil de Londrina. In: SEMINÁRIO LATINO-IBERO AMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, Salvador, 2005. Anais… Salvador: ALTEC, 2005.

CANONICO, M. R. S. O. Proposta de processo para a elaboração da fase interna da licitação na contratação de obras de construção civil pelo setor público. 2011. 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2011.

CARDOSO, R. S. Orçamento de obras em foco: um novo olhar sobre a engenharia de custos. 2. ed. São Paulo: Pini, 2011.

CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

CASTRO, J. E. E.; ROQUE, R. F.; ROSA, G. S.; BONFIN, N. S. Custos administrativos na construção civil – estudo de caso. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 17., Gramado, 1997. Anais... Gramado: ENEGEP, 1997.

CONFEA. Resolução nº 361/91, de 10 de dezembro de 1991. Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Brasília, 12 dez. 1991.

CORRÊA, C. A.; CORRÊA, H. L. Administração de produção e de operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

COUTINHO, L. S. de A. L. Modelagem do “tempo de execução” de obras civis: estudo de caso na Universidade Federal do Pará – UFPA. 2010. 196 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

CRISTÓBAL, J. R. S. Time, cost and quality in a road building project. Journal of construction engineering and management, v. 135, n. 11, p. 1271-1274. November 2009. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000094

DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

DRUCKER, P. F. The effective executive. New York: Harper and Row, 1967.

FIGUEIREDO, L. Planejamento e programação de um projeto de construção civil. 2009. 135 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Escola Politécnica – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, maio/jun. 1995. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-75901995000300004

GOMES, R. C. G. A postura das empresas construtoras de obras públicas da grande Florianópolis em relação ao PBQP-H. 2007. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

GUSMÃO, J. R. L. Planejamento na contratação de obras públicas: estudo das disposições legais sobre projeto básico, licenciamento ambiental, definição dos custos e fonte dos recursos no processo de contratação de empreendimentos públicos. 2008. 70 f. Monografia (Especialista em Gerenciamento de Obras) – Escola Politécnica – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.

JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, 2014.

LARSEN, J. K.; SHEN, G. Q.; LINDHARD, S. M.; BRUNOE, T. D. Factors affecting schedule delay, cost overrun, and quality level in public construction projects. Journal of Management in Engineering, v. 32, n. 1, p. 1-10, January 2016. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000391

MÂNICA, F. B.; LAHOZ, R. A. L. Contratos de obra: critérios de medição, pagamento e inconsistência no projeto básico. Revista de Contratos Públicos, v. 3, n. 5, p. 85-97, Fevereiro 2015.

MATIPA, W. M. Total cost management at the design stage using a building product mode. 2008. (Thesis of Doctorate) – Department of Civil and Environmental Engineering – National University of Ireland, Cork, 2008.

MAYR, L. R.; VARVAKIS, G. Ruídos no processo de comunicação: o caso de obras públicas realizadas para a UFSC. In: SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2., São Paulo, 2005. Anais... São Paulo, 2005

MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.

MELLO, C. A. B. de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MIOZZO, M.; DEWICK, P. Building competitive advantage: innovation and corporate governance in European construction. Research Policy: Elselvier, 2005.

ODEH, A. M.; BATTAINEH, H. T. Causes of construction delay: traditional contracts. International Journal of Project Management, v. 20, n. 1, p. 67-73, January 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0263-7863(00)00037-5

OLIVEIRA, A. F. DE; GUELBERT, T. F.; GUELBERT, M. G. Análise das causas de atrasos em empreendimentos residenciais relacionadas às falhas na gestão de projetos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 6., Ponta Grossa, 2010. Anais... Ponta Grossa: CONBREPRO, 2016.

OLIVEIRA, J. S. de. Custos na construção civil brasileira. 2011. 70 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Departamento de Ciências Econômicas – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

RASMUSSEN, A. F. M. Gestão de obras públicas: um diagnóstico sobre aditivos de contratos. 2013. 108 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.

SANTOS, H. de P.; STARLING, C. M. D.; ANDERY, P. R. P. Diagnóstico e análise de aditivos contratuais em obras públicas de edificações. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 15., Maceió, 2014. Anais... Maceió, 2014.DOI: https://doi.org/10.17012/entac2014.193

SANTOS, H. de P.; STARLING, C. M. D.; ANDERY, P. R. P. Um estudo sobre as causas de aumentos de custos e de prazos em obras de edificações públicas municipais. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 15, n. 4, p. 225-242, out./dez. 2015.DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-86212015000400048

SILVA, C. F. Análise de falhas em projetos de construção civil. 2015 (artigo) Instituto de Educação Tecnológica - Pós-graduação de Gestão de Projetos em Construção e Montagem. Recuperado de http://www.ietec.com.br/clipping/2015/boletim/agosto/gp-agosto-analise-falhas-projetos-construcao-civil.pdf

SILVA, M. E. M. da. Diretrizes para a gestão de projetos de obras públicas: o caso da UFPA. 2011. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal do Pará, Belém, 2011.

SOUZA, U. E. L. de. Metodologia para o estudo da produtividade da mão-de-obra no serviço de fôrmas para estruturas de concreto armado. 1996. 280 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

STOY, C.; SCHALCHER, H. Residential building projects: building cost indicators and

drivers. Journal of Construction Engineering and Management, v. 133, n. 2, p. 139-145, February 2007. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2007)133:2(139)

STRAPASSON, D. C.; SANTOS, A. dos; SANTOS, A. de P. L. Falhas de desempenho devido ao planejamento ineficaz em edificações de ensino públicas. In: ENCONTRO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS, 5., Ponta Grossa, 2010. Anais... Ponta Grossa: EETCG, 2010.

TISAKA, M. Orçamento na construção civil - consultoria, projeto e execução. 3. ed. São Paulo: Editora Pini, 2006.

TOLEDO, R. de; ABREU, A. F. de; JUNGLES, A. E. A difusão de inovações tecnológicas na indústria da construção civil. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA, DO AMBIENTE CONSTRUIDO, 2000, Salvador. Anais… Salvador: ENTAC, 2000.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas. 3. ed. Brasília: TCU, 2013.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

Published

2018-12-15

How to Cite

Colpo, I., Weise, A. D., Medeiros, F. S. B., & Lobler, M. L. (2018). Delays in the implementation of public works: case study in a federal institution of higher education. Revista Produção Online, 18(4), 1322–1343. https://doi.org/10.14488/1676-1901.v18i4.2941

Issue

Section

Papers